UGENS DOM: Hvem bærer forsinkelsen, og hvad er ugerne værd?
En gulvunderentreprenør krævede godt 920.000 kr. ekskl. moms for forsinkelse. Voldgiftsretten henførte 16 uger til totalentreprenøren, men fastsatte erstatningen til 150.000 kr.
UGENS DOM: Hvor langt rækker entreprenørens ret til at rette sine egne fejl?
Et utæt svømmebassin kunne ikke tages i brug, og bygherren nægtede at modtage arbejdet. Senere blev entreprisekontrakten ophævet, selv om entreprenøren havde tilbudt at afhjælpe efter skønsmandens anvisninger. Voldgiftsretten gav bygherren medhold i dagbod, men fandt ophævelsen uberettiget. Kendelsen tydeliggør, at væsentlige mangler, som hindrer aflevering, ikke i sig selv afgør, om bygherren også kan […]
UGENS DOM: Kan du hæfte for en rådgiver, du ikke har kontrakt med?
Totalentreprenøren hæftede for projekteringen, selv om bygherren beholdt rådgiveraftalerne. Bygherrens egen opfølgning fik dog betydning for forsinkelse og dagbod.
UGENS DOM: Kan man være forsinket, hvis der ikke er aftalt en tidsplan?
Det er det dokumenterede aftalegrundlag, der tæller. Hvis projektet ændrer sig undervejs, bør ændringer, tillæg og fradrag samles op skriftligt. I denne sag blev det reviderede tilbud…
UGENS DOM: Hvem hæfter for forsinkelsen, når løsningen vælges i fællesskab?
Et