Rådgiverskifte efter ABR 18: Må bygherren bruge tegningerne videre?
Må en ny rådgiver arbejde videre med tegninger og BIM? Få styr på brugsret, ophørsgrundlag, betaling og en praktisk overdragelsespakke efter ABR 18.
UGENS DOM: Kan du hæfte for en rådgiver, du ikke har kontrakt med?
Totalentreprenøren hæftede for projekteringen, selv om bygherren beholdt rådgiveraftalerne. Bygherrens egen opfølgning fik dog betydning for forsinkelse og dagbod.
UGENS DOM: Hvem har ansvaret, når bygherren selv vælger løsningen?
Bygherrens accept af en løsning fritog ikke rådgiveren for ansvar. Entreprenøren havde samtidig ret til betaling for det ekstraarbejde, bygherren havde bestilt.
UGENS DOM: Kan bygherren sende regningen for eget tilsyn videre?
Voldgiftsretten tilkendte bygherren 293.750 kroner inklusive moms. Kendelsen fastslår det centrale udgangspunkt, at bygherren som udgangspunkt selv må betale for egen rådgivers tekniske bistand og eget tilsyn med entreprenørens afhjælpning. Det gælder også, når de oprindelige mangler er alvorlige. Skal regningen kunne sendes videre, kræver det særlige omstændigheder og konkret dokumentation for, at udgiften var nødvendig og skyldtes entreprenørens forhold.
UGENS DOM: Kan tavshed gøre entreprenøren ansvarlig for rådgiverens valg?
Bygherrens rådgiver traf det endelige valg af ventilationsaggregat. Alligevel blev hovedentreprenøren ansvarlig, da aggregaterne ikke kunne serviceres forsvarligt.
Det afgørende var ikke alene, hvem der formelt valgte løsningen. Det afgørende var, at rådgiveren traf valget i tillid til underentreprenørens tekniske oplysning, og at hverken underentreprenøren eller hovedentreprenøren straks sagde fra.
UGENS DOM: Hæfter rådgiveren for arbejdsstandsning – selv ved projekteringsfejl?
En totalentreprenør standsede arbejdet og krævede senere erstatning for forceringsomkostninger, efter at det under byggefasen viste sig, at rådgiveren havde projekteret på grundlag af en forkert forudsætning om gulvets vægt. Voldgiftsretten frifandt rådgiveren. Den fejlagtige projektering fik ikke materielle konsekvenser for byggeriet, og totalentreprenøre