UGENS DOM: Kan bygherren støtte sig på kontraktens underskriftskrav, når der aldrig indkaldes til aflevering?
En bygherre krævede 13,15 mio. kr. i dagbod og henviste blandt andet til, at der aldrig var underskrevet en afleveringsprotokol. Bygherren havde imidlertid selv undladt at indkalde til afleveringsforretning efter hovedentreprenørens færdigmelding. Voldgiftsretten anså byggeriet for afleveret og afviste dagbodskravet efter en særskilt vurdering af beviserne. Kendelsen tydeliggør, at manglende indkaldelse både kan få betydning for afleveringstidspunktet og svække bygherrens bevis for forsinkelse.
UGENS DOM: Teknisk overdragelse før aflevering: Bygherren tabte 24 mio. kr. på risiko og bevis
En ny sterilcentral fik problemer med mikrobiel vækst, utætheder og korrosion i to rørsystemer. Bygherren krævede omkring 24 mio. kr. af totalrådgiveren og storentreprenøren. Voldgiftsretten frifandt begge. Det skete ikke fordi skaderne var små, men fordi bygherren ikke kunne dokumentere med tilstrækkelig sikkerhed, hvad der havde udløst skaderne, og hvornår de var opstået eller udviklet […]
UGENS DOM: Hvornår kan totalentreprenøren nægte modtagelse af byggeriet?
Når entreprenøren forsøger at aflevere et byggeri med væsentlige mangler, har bygherren eller totalentreprenøren ret til at afvise afleveringsforretningen, indtil de alvorlige fejl er rettet. Men hvad skal der til, for at en sådan afvisning er berettiget, og hvordan skal totalentreprenøren dokumentere manglerne? En nylig afgørelse ved voldgiftsretten giver klarhed over de betingelser og beviser, […]
UGENS DOM: Stopper dagbøder altid, når arbejdet færdigmeldes – og hvilken betydning har bygherrens accept ved aflevering?
Når dagbod er aftalt, vil entreprenøren ofte yde en ekstra indsats for at nå tidsfristen og dermed undgå store økonomiske tab. Men hvad sker der med dagbodskravet, hvis byggeriet færdigmeldes, selvom der stadig er væsentlige mangler – altså afleveres “for tidligt”? Bygherren kan fortsat kræve dagbod, hvis der er væsentlige mangler, der skal udbedres, for […]