UGENS DOM: Hvordan fordeler voldgiftsretten ansvar ved forsinkelse?

UGENS DOM: Hvordan fordeler voldgiftsretten ansvar ved forsinkelse?

27. august 2025

Forsinkelser er hverdag i byggeriet – og ofte peger både bygherre, entreprenør og rådgiver på hinanden, når tidsplanen skrider. Men hvordan fordeles ansvaret, når alle afviser skyld? Og kan bygherren blot sige “hvis rådgiver har skyld for tre måneder, må resten være...
UGENS DOM: Indeksregulering – hvor hurtigt skal du kræve dit beløb?

UGENS DOM: Indeksregulering – hvor hurtigt skal du kræve dit beløb?

20. august 2025

Byggeriet trækker ud – og priserne stiger. Med AB 18, ABT 18 eller AB-Forenklet kan entreprenøren kræve indeksregulering for arbejde, der udføres mere end 1 år efter tilbudsdagen. Men kravet skal fremsættes samtidig med betalingen for den enkelte etape – og det kan...
UGENS DOM: Afbryder syn og skøn altid forældelsesfristen?

UGENS DOM: Afbryder syn og skøn altid forældelsesfristen?

6. august 2025

– Kun hvis du spørger om det rigtige  At vente for længe med et krav kan koste dyrt. Det lærte en bygherre på den hårde måde i en voldgiftssag, hvor et forsinkelseskrav på 1 mio. kr. blev afvist som forældet. Og nej – syn og skøn reddede det ikke.  For selvom et syn...