11. marts 2026
Hvornår udløser bygherreforsinkelse erstatning, og hvornår gør den ikke. Det spørgsmål stod centralt i en kendelse, hvor en råhusentreprenør krævede mere end 2,1 mio. kr. efter væsentlige forsinkelser i et institutionsbyggeri. Voldgiftsretten lagde til grund, at den...
4. marts 2026
En totalentreprise blev forsinket, og totalentreprenøren krævede efter aflevering betaling for ekstra projekt- og byggestyring ud over et aftalt maksimum. Voldgiftsretten afviste kravet. Kendelsen er interessant, fordi totalentreprenøren fik medhold i, at dele af...
2. marts 2026
Netværksleder – byggeri og entrepriseret Vil du drive og udvikle stærke faglige netværk i bygge- og anlægsbranchen og sikre, at de både fungerer i praksis og skaber reel værdi? Vi er specialiseret i entrepriseret og samarbejder med bygherrer, entreprenører og...
25. februar 2026
En underentreprenør rejste et krav på cirka 4,15 mio. kr. for forlænget byggetid på en renovering af 84 rækkehuse. Kravet byggede på den oprindelige tidsplan, men hovedentreprenøren havde undervejs uploadet en ny hovedtidsplan, som udskød afleveringen, uden at...
18. februar 2026
Bygherren krævede ca. 1,4 mio. kr. i erstatning for udbedring af påståede mangler ved brandsikringen i en vaskehal og en klargøringshal i en lufthavn. Kontrakten var udarbejdet af entreprenøren og benævnte arbejdet som totalentreprise med henvisning til ABT 93....
Vi bruger cookies og vi antager, at du accepterer vores betingelser for brug af siden, hvis du fortsætter. Læs mere OK Manage consent
